内容发布更新时间 : 2024/12/29 0:33:59星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

专业资料

承 诺 书

诸暨市中港设备安装有限公司：

贵公司在 年 月 日与 签订 工程总承包合同一份，合同造价为人民币 元，工程建设地点在 ，工程项目名称为 （附总包合同）。由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺： 一、

一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公

司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。 二、

凡该工程 范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）

偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。 三、

本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、

仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。 四、

本承诺系我真实意思表示。

特此承诺！

承诺人： 担保人： 联系电话： 联系电话： 身份证号码： 身份证号码：

精心整理

专业资料

施工企业内部承包合同

发包方（一下简称甲方）： 承包方（一下简称乙方）：

第一条 订立本合同的宗旨

甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。 第二条 工程概况

2.1 工程名称： 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4工程范围： 2.5建筑面积： 2.6工程造价： 2.7工程质量： 合格 2.8安全文明标化： 无

2.9工期： 日历天；开、竣工日期：自 年 月 日至 年 月 日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。 第三条 承包方式及承包范围

3.1工程项目承包实行 ，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；工程产生的盈利或亏损，在切实全面履行本合同义务的前提下，归乙方享受或承担，并由甲方组建项目部，其项目部管理人员乙方有权提供。 3.2承包范围：以甲方与建设单位签约的《建设工程施工合同》中约定的施工承包范围为承包内容，负责按《建设工程施工合同》约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。

施工过程中工程量如有增减，按建设单位签证的工程量（含设计变更的有关手续或补充合同）为准。

甲方与建设单位签订的施工施工合同、补充合同以及协议书中约定的机房应履行的义务，无条件地成为本协议书中乙方对甲方所负义务（包括本工程招标文

精心整理

专业资料

件规定的内容）。

乙方必须严格按照建设单位提供的设计图纸及国家、省、市相关法律法规、文件要求进行施工。

第四条 承包款、工程进度款的支付、工程结算及保证金预扣、承包指标及其他

4.1乙方按本工程竣工结算总价的 %上缴承包款，在工程进度款汇入甲方时，甲方按 %的比例扣缴，余款待工程竣工结算总价确定后一次缴清。该承包款不含国家的各项税金、政府有关部门的规费、办理银行保函的费用等一切费用，税金、政府规费和办理银行保函的费用等由乙方承担。

4.2乙方应在每月 日前向甲方书面报送工程进度款申请书，经审核后再报送建设单位。健建设单位拨付给甲方的工程进度款，除留下甲方的工程承包款和代扣国家税金和有关规费外，其余款项拨付给乙方。乙方的工程款必须专款专用，不得挪作他用。

4.3甲方对乙方承包施工的工程实行预扣履约保证金制度，预扣的履约保证金为工程施工合同总价的 %（预扣的履约保证金的支付方式为：按汇入工程款数额的 %扣除）。其中：工程质安保证金为工程施工合同总价的 %；民工工资保证金为工程施工合同总价的 % 。如工程所在地另有规定时，按当地有关规定执行，甲方在不重复扣除（预扣的履约保证金不计息）。

本工程在施工期内未发生质量、安全事故和违约计划生育的，于竣工验收半年后在交齐工程结算、备案资料及按本合同约定应提交给甲方的其他资料情况下，经公司工程部审核及相关领导签字后予以退还工程质安保证金。

经公司劳务部门调查核实无拖欠民工工资的，则退还民工工资保证金。如发生拖欠民工工资，在公司劳务部门调查核实并催促后仍不予支付的，甲方有权直接从该预扣的工资保证金或工程款中支付，不足支付部分由乙方承担全额赔偿责任。

4.4根据当地政府规定，建设单位向有关部门缴纳的劳动保险金待条件成就退回时则归甲方享受。 4.5资金运作方式：

4.5.1工程借款：乙方承包项目所需资金原则上乙方自行解决，若乙方前期投入资金比较大，后续施工过程中因建设单位工程进度款支付不足而出现资金缺口，经乙方努力后仍无法解决的，由乙方书面报告甲方借款，在甲方财务负责人报总经理并经董事会决定同意后，出借所需资金，并按公司财务制度规定支付借款利息。

4.5.2借款流程：乙方根据工程需要资金出具借款报告，报公司财务部门审核并报公司董事会批准后，以项目部实际承包人本人名义出具书面借据给公司财务部门（或按公司要求出具借据），并按相关借款担保规定出具担保书。公司同意后由财务拨款，款项按项目需求全数或分批转入项目部帐户。

4.5.3借款归还：建设单位支付工程进度款后，乙方根据项目实际资金运转情况进行还款。归还款项直接转入甲方指定帐户。还款时间及额度视工程实际资金运

精心整理