内容发布更新时间 : 2024/6/1 19:07:14星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

合同工程量增减

篇一：工程量增加补充协议

基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目

增加工程量补充协议

建设单位：北京市商业学校（甲方）

施工单位：北京中建华通建设发展有限公司（乙方） 基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 1. 增加工程量清单： 以上增加工程量合计金额共：元 2. 工期要求： 按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由北京市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。建设单位：（公章） 施工单位：（公章）负责人： 负责人：

订立日期：20XX年7月30日 篇二：工程量增加补充协议

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程 工程量增加补充协议

建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方） 施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元 2. 工期要求： 按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人：

订立日期：20XX年12月6日 工程量增加补充协议

建设单位： （甲方） 施工单位： （乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额： 元 二)工期要求： 按原来合同工期不更改

三)承包方式、双方权力责任同原合同

四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人： 订立日期： 20XX年12月6日 篇三：补充工程量协议 协议书

发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)：

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺